Компания "Мостовик" пытается отменить взыскание банковской гарантии в судебном порядке. Сбербанк Логотип В качестве ответчика 
Тотал-Аудит: Новости 44-ФЗ - 416 Взыскание неустойки из средств банковской гарантии.

Взыскание с банка суммы по банковской гарантии в рамках контракта по 44-ФЗ возможно в пределах общего срока исковой давности 

Заключен Гос.контракт. В настоящее время есть нарушение промежуточных сроков выполнения работ. Заказчик рассчитал неустойку в размере 523 тыс. руб. Данная сумма списана по банковской гарантии (в том числе с Подрядчика Банком). В настоящее время Заказчик подал иск к Подрядчику о взыскании неустойки в размере 523 тыс. руб. за тот же период просрочки. Юристом Подрядчика выявлена ошибка в расчетах, уменьшающая неустойку до 200 тыс. руб., а также есть частичная вина Заказчика в просрочке. Полагаем, что судом будет взыскана неустойка в значительно меньшем размере, чем заявленные 523 тыс. руб. Возможно ли взыскание и по банковской гарантии, и по суду одновременно? Может ли Подрядчик требовать возврата денежных средств (разница между взысканной по банковской гарантии и взысканной судом суммы) с Заказчика и в каком порядке?

Заказчик имеет стойкое желание взыскать сумму штрафа за счет банковской гарантии. Имеется: - БГ с указанием, что за счет БГ 

Все зависит от условий договора и обеспечения обязательств банковской гарантией. В контракте в разделе ответственности посмотрите, в теории прописать такое условие в договоре возможно, а также в соглашении о выдачи банковской гарантии должны содержаться обеспечиваемые обязательства по контракту и случаи предъявления бенефициаром требования.

Ответ прост – независимая природа банковской гарантии. выплату по гарантии злоупотреблением правом и взыскать с банка 5 млрд 

Если не прописано данное условие, то платить неустойку предъявленную Заказчиком Подрядчику за нарушение обязательств, по которым уже была выплата по банковской гарантии — не надо.
Уточнение клиента
Даниил, спасибо за ответ! В Контракте в разделе "Ответственность" о банковской гарантии нет ни слова, лишь указывается, что за нарушение сроков начисляется пеня. Есть отдельный раздел "Обеспечение исполнения контракта", в котором указано лишь, что исполнение контракта обеспечивается банковской гарантией в сумме 27 млн.р. В соглашении о банковской гарантии указано, что деньги выплачиваются в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения контракта, т.е. по сути нарушение сроков является основанием для выплаты денег по банковской гарантии. Неужели получается, что за одно и то же нарушение могут взыскать, по сути, пеню в двойном размере - и по суду, и через банк. Спасибо за ответ!

Суд принял решение взыскать с Балтинвестбанка 10 млн евро по сделку по выдаче данной банковской гарантии недействительной, 

Важнейшим свойством банковской гарантии является ее  Поэтому, если в судебном деле о взыскании бенефициаром с гаранта 
Неустойка за не предоставление банковской гарантии, соответственно, «Отказ во взыскании согласованной неустойки за не 

Как взыскать с ответчика (принципала) в порядке регресса по оплаченной гарантом банковской гарантии, при отсутствии договора о 

При оформлении банковской гарантии стороны до сих пор допускают  к ОАО «Банк Российский кредит» с иском о взыскании денежных средств по 
Возможно ли взыскание и по банковской гарантии, и по суду одновременно? • 1 ответ адвоката, категория: Договорное право, вопрос 

кому от Истец является гарантом по банковской гарантии от «»2014 г. №, выданной истцом по просьбе ответчика (принципа.

Банк отказал в требовании поскольку истек срок действия банковской гарантии. Можно ли в данной ситуации взыскать денежные 
Коммерческий банк выдал банковскую гарантию, согласно предъявил иск о взыскании с гаранта дополнительно процентов по 

бенефициара в суд с иском к гаранту о взыскании задолженности по банковской гарантии. 370 ГК РФ о независимости банковской гарантии, констатировав 370 ГК РФ предусмотренное банковской гарантией обязательство 

Одновременное взыскание суммы банковской гарантии и суммы убытков и неустойки с основного должника приводит не только к 
Минэкономразвития разъяснило вопросы взыскания неустойки из обеспечения в форме банковской гарантии. 19.04.2016. Минэкономразвития 

Эта статья для заказчиков и поставщиков - банковскую гарантию надо проверять Как взыскать с банка по серой банковской гарантии?

Возникают случаи, когда необходимо взыскание по банковской гарантии. Причины взыскания неустойки и особенности процедуры 
Требуя приостановить взыскание доначисленных сумм, организация предъявила банковскую гарантию. Впоследствии, доказав 

Минэкономразвития разъяснило вопросы взыскания неустойки из обеспечения в форме банковской гарантии. Законом о контрактной 

Взыскание долгов. Возврат проблемных долгов. По банковской гарантии. Взыскание долгов. Представительство в судах. Юридические услуги для 
Чтобы взыскать в пользу заказчика денежные средства по банковской гарантии, нет необходимости устанавливать факт неисполнения 

Согласно Банковской гарантии Банк берет на себя безотзывное кредитора по обращению взыскания на банковскую гарантию.

Взыскание участниками закупок убытков, причиненных заказчиками:  Предоставление банковской гарантии являлось обязательным 
Взыскание по Банковской гарантии в пользу заказчика будет удержано с банка, выдавшего гарантию. Подрядчик, со своей стороны, также получает 

Как взыскать с банка по серой банковской гарантии? «Отложенная заявка» и тендерный займ Банковские гарантии для участников электронных 

Повлияет ли как-либо банкротство покупателя (принципала) на возможность взыскания суммы по банковской гарантии бенефициаром?
Взыскание денежных средств c банка по банковской гарантии при нарушении условий государственного контракта.

О том какие нужно собрать документы для взыскания средств по банковской гарантии и как проходит дальнейшая процедура, вы узнаете из этой 

1) Подать обеспечение иска - запретить заказчику применять меры взыскания за неисполнения контракта за счет банковской гарантии 
Можно ли взыскать неустойку за непредоставление банковской гарантии? т.е. при отсутствии других нарушений? при исполненном 

Компания потребовала взыскать долг по банковской гарантии, выданной во исполнение обязательств покупателя по договору поставки.

Чтобы в полной мере понимать принцип действия банковской гарантии, нужно знать, каким образом заказчик (бенефициар) должен предъявлять 
Чтобы взыскать средства по банковской гарантии, устанавливать факт неисполнения обязательств не нужно. Данный вывод суда основан на 

Банк-гарант выдал банковскую гарантию организации-бенефициару. гарантии на четыре месяца бенефициар предъявил иск о взыскании с гаранта 

возврат средств банковской гарантии, неисполнения поставщиком обязательства, злоупотребление правом заказчика.
Таможенный орган вправе потребовать у гаранта, выдавшего банковскую гарантию, поручителя уплатить суммы денежных средств в размере 

Какие взыскания с поставщика могут быть по банковской гарантии в случае неисполнения условий контракта?

как вернуть банковскую гарантию после исполнения контракта
как взыскать банковскую гарантию

как взыскать банковскую гарантию по 44-фз

как вернуть деньги из банка за не использованнуу банковскую гарантию
как получить банковскую гарантию

как получить банковскую гарантию в сбербанке

как получить банковскую гарантию для обеспечения контракта в сбербанке
как получить банковскую гарантию для обеспечения контракта

как получить банковскую гарантию бюджетному учреждению

как вернуть банковскую гарантию

Навигация